新建库房一月后倒塌 发包人有过错自担三成责任！公鼎律所为您普法

如果与无相应等级资质证书的施工单位签订合同，一旦工程出现质量纠纷，工程发包人也要承担相应责任。近日，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院审结一起施工合同纠纷案，发包人存在过错，自担三成责任。

【案情】2013年6月20日，姜伟与无相应等级资质证书的马森签订了工程施工合同，约定由马森承包彩钢棚、围墙及场地修理清理，施工期间所发生的所有费用由马森自行支付并完成，约定在7月20日之前完成工期，工程总价款33.6万元。

合同签订后马森开始施工，在施工过程中因施工人员不到位，延误工程进度直至2013年11月3日才建成。姜伟也陆续将全部工程款支付于马森。当年冬天大雪造成部分棚顶脱落，12月中旬彩钢房因质量问题倒塌，至2014年夏天，该彩钢棚顶已有一半脱落。梁、柱有部分弯曲变形、墙体出现裂纹，不能使用。

姜伟联系马森要求尽快修复，马森答应修复但一直拖延未修，给姜伟造成严重经济损失。

2014年11月17日，姜伟将马森告上乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院，要求其赔偿重建彩钢棚库房32万元，租金经济损失11.5万元。

2015年3月25日，沙区法院审理后依法作出判决：马森赔偿姜伟彩钢棚库房损失23.52万元;驳回姜伟的其他诉讼请求。

【以案释法】

审理此案的法官说，《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”结合本案，双方签订了施工合同，理应按合同约定严格依据规范进行施工，但马森修建的彩钢棚库房却在很短的时间内出现严重的质量问题，以致不能使用，马森理应对姜伟的损失进行赔偿。

根据我国《中华人民共和国建筑法》第十三条以及《建筑业企业资质管理规定》第三条规定，从事建筑活动的建筑施工企业，取得相应等级的建筑业企业资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑施工活动。

本案中姜伟与没有相应建筑资质的马森签订施工合同，本身存在过错，也应承担相应的责任。法院综合双方过错程度考虑，马森承担损失的70%为适宜。

　　以上就是小编收集整理的民事工程合同种类的相关信息，希望能帮助到大家。更多的法律资讯，尽在公鼎律所。